高建鲁班2015年二级建造师《工程法规》真题答案及解析 17页

2015年二级建造师法规真题及答案解析1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。A．项目经理承担B．企业法人承担C．企业法定代表人承担D．项目经理部与企业法人共同承担【标准答案】B【答案解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务，责任应由施工企业承担，而不是项目经理本人承担，也不是由项目经理部承担；项目经理签字的材料款，如果不按时支付，[]料供应商应当以施工企业作为被告，而不能直接告项目经理个人，也不能告项目经理部。参见教材P9。2．关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。A．被代理人恢复了民事行为的能力B．被代理人取得了民事行为的能力C．指定单位取消指定D．代理期间届满或者代理事务完成【标准答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程代理行为的终止。提醒建设工程代理行为的终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能力；（5）作为代理人或者代理人的法人终止。参加教材P11。3．甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是（）。A．甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B．甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C．甲公司给定的权利自合同公正后获得D．甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利【标准答案】A【答案解析】本题考查的是与土地相关的物权。地役权：为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。选项B，担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。选项C，地役权合同生效时地役权设立（可登记，也可不登记）。选项D，需役地及需役地的用益物权转让时，受让人同时享有地役权。参见教材P17～18.4.关于不动产物权设立的说法，正确的是（）A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【标准答案】A【答案解析】[]本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护。选项B，未经登记，不发生效力；选项C，不动产权的设立，()应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记薄时发生效力；选项D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。参见教材P18。 5.下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。A．施工企业的名称标志B．施工企业编制的投票文件C．施工企业编制的施工方案D．施工企业发明的新技术【标准答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权：客体概念保护期授予条件（保护对象）发明对产品、方法或者改进提出的新技术方案；20年新颖性实用新型对产品的形状、构造或者结合提出的新技10年创造性术方案；实用性外观设计对产品的形状、10年新颖性、富有美感、适图案或色彩、形状、图案的结合做出的新于工业应用设计；6．关于担保的说法，正确的是（）。A．担保是用益物权的一种B．担保的目的是保障特定债权实现C．担保合同是主合同D．反但保不适用《担保法》的规定【标准答案】B【答案解析】本题考查的是担保与担保合同的规定。选项A，用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。选项C，担保合同是主合同的从合同。参见教材P29～30.7、某开发商一起A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于（）A．保证B．质押C．抵押D．留置【标准答案】C【答案解析】选项A：错误。保证，是指保证证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。选项B：错误，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利交移债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。选项C：正确。抵押是指债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。选项D:错误。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者拍卖。变卖该财产的价款先受偿。8.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法申，正确的是().A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标技标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开【标准答案】D【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布.国家秘密不得公开.，[温馨提示]参见 教材Pl04.9根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）A安全员B资料员C材料员D标准员【标准答案】A10关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）A分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施B需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正**日起1个月内申请验收C建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境**D环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产【标准答案】A【答案解析】本题查考的是建设工程竣工环保验收。选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用。.[温馨提示]参见教材P280-281。11、根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区进行建设施工，未采取有效扬尘防措施，只是大气环境受到污染。关于其应“处罚”的说法，正确的是（）。A．由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚B．有县级以上地方人民政府环境保护行政主顾部门决定处罚C．由县级以上地方人民政府环境行政主管部门决定限期改正，处以**D．由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同**定停工整顿，处以罚款。【标准答案】A【答案解析】本题考查的是施工现场大气污染防止违法行为应承担的法律责任，对因建设施工造成扬尘污染的处罚，有县级以上地方人民政府环境建设行政主管部门决定。12.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。A.技术复杂，有特殊要求的二建试题答案B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加【标准答案】B【答案解析】本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目：（1）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；（2）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；（3）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；（4）施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求；（5）在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的；（6）法律、行政法规规定的其它情形。参见教材P74.13.租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A．优先购买权B．留置权C．抗辩权D．优先受偿权【标准答案】A【答案解析】本题考查的是租赁合同的法律规定，出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限 内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利，参见教材P157.14、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本***和技术进步，最大限度的节约资源与减少环境***现“四节”是指（）。A．节点、节能、节水、节材B．节能、节地、节水、节材C．节能、节水、节油、节材D．节能、节电【标准答案】B【答案解析】本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定，四节一环保：节能、节地、节水、节材和环境保护。参见教材P180.15、根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给与法人处理的是（）。A．撤销注册B．处1万元以上C．三年内不得再次申请注册D．不予注册【标准答案】D【答案解析】本题考查的是二级建造师的注册，继续教育不合格的不予注册。参见教材P66.16．根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（）。A．两个项目的发包人是同一单位B．因发包人原因导致停工超过3个月C．合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D．建造师同时具有两个专业的执业资格【标准答案】C【答案解析】本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。提示参见教材P68.17关于承揽合同解除的说法，正确的是（）A承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同C承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同D承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失【标准答案】A【答案解析】本题考查的是承揽合同的法律规定，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责，未经定作人同意的，定作人可以解除合同。定作人承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿。参见教材P148.18、根据《节约能源法》,违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万以下发块的参建单位是（）。A．建设、施工、监理B．设计、施工、监理C、建设、设计、施工D、建设、设计、监理【标准答案】B【答案解析】本题考查的是节约能源法违法行为应承受的法律责任，《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门负责改正，处10万元以上50万元以下的罚款。参见教材P185. 19.某工程施工合同被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。A．法院调解应由审判员一人主持B．调解书经双方当事人签收即发生法律效力C．法院调解必须邀请有关单位和个人协助D．调解书与判决书的效力不同【标准答案】B【答案解析】本题考查的是法院调解，法院调解的调解书和效力和判决书是一样的；人民法院进行调解，可以有审判员一人主持；人民法院进行调解，可以邀请，提醒：参考教材P32920、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。A．屋面、厕浴间使用的防水材料B．非承重机构的钢筋及连接接头试件C．用于防水层上保护层的商品混凝土D．抹灰砂浆中使用的掺加剂【标准答案】A【答案解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定，下列试块。试件和材料必须实施见证取样和送检；(1)用于承重结构的混凝试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其中试块、试件和材料。参见教材P26321、某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机机关拘留。处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）。A．被拘留B．被罚款5000元C、被质量监督站开除D．被没收违法所得额额【标准答案】A【答案解析】本题考查的是行政复议的范围、受理和复议决定。拘留属于行政诉讼的受理范围。参见教材P335.22．关于履约保证金的说法，正确的是（）。A..中标人必须缴纳履约保证金B．履约保证金不得超过中标合同金额的20%C．履约保证金是投标保证金的另一种表述D．中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【标准答案】D【答案解析】履约保证金不得超过中标合同金额的10%，招标人要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。参见教材P87.23.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A．安装单位质检合格B．建设单位检查验收C．建设行政主管部门检查验收D．监理单位检查验收【标准答案】A【答案解析】老师指导本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215. 24根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A4年B3年C2年D1年【标准答案】D【答案解析】本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。提醒参见教材P62.27关于投标的说法，正确的是（）A投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收B投标文件未经投标单位盖章和单位负责人答案的，招标人应当拒收C投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D联合体投标时，可以在评标委员会提出书面投标报告前更换成员【标准答案】B【答案解析】本题考查的是投标文件。《招标投标法》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。参见P82.28、根据《劳动合同法》。，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付（）的工资。A．4倍B．3倍C．2倍D．1倍【标准答案】C【答案解析】本题考查的是劳动合同及；劳动关系中违法行为应承担的法律责任。《劳动合同法》规定，用人单位违反本法规定不予劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。参见教材P144.29．关于招标方式的说法，正确的是（）。A．公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标C．省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D．国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【标准答案】C【答案解析】本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材P75.30、根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。A．擅自迁移、拆除不可移动文物的，处于罚款B．擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C．刻划、涂污文物尚不严重的，有公安机关或文物所在单位处以罚款D．刻划、涂污文物尚不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款【标准答案】D【答案解析】本题考查的是对施工中文物保护违法行为应承担的在主要法律责任。刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志的又公安机关或者文物所在地单位给予警告，可以并处罚款。参见教材P193. 31关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）A未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款，有违法所得的，予以没收B超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级C将承包的工程转包时，责令改正并没收违法所得D允许他人以本企业名义承揽工程时，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书【标准答案】A【答案解析】本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任，《建筑法》规定，未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处于罚款，有违法所得的，予以没收。温馨提示参见教材P62.32某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）A重大责任事故罪B重大劳动安全事故罪C串通投标罪D工程重大安全事故罪【标准答案】D【答案解析】33根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。A人民法院B人民政府C建设行政主管部门D安全生产监督管理部门【标准答案】A【答案解析】本题考查的是施工安全事故应急救援与调查处理违法行为应承担的法律责任，《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行，参见教材P241.34．关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A．示范文本能够使合同的签订规范和条款完备二建试题答案B．示范文本为强制使用的合同文本C．采用示范文本是合同成立的前提D．采用示范文本是合同生效的前提【标准答案】A【答案解析】本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。参见教材P124.35甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）A共同诉讼人B原告C有独立请求权的第三人D无独立请求权的第三人【标准答案】A【答案解析】本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。共同诉讼人，是指当事人一方或双方二人以上（含二人），其诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意，共同在人民法院进行诉讼的人，参见教材P300. 36根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同。A5年B3年C2年D1年【标准答案】C【答案解析】本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。劳务派遣单位应与被派遣劳动者订立2年以上的无固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。提示参见教材P134.37、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检测质量不合格，经查，是有于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。A．设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B．承担人应负责返修，费用由承包人先行承担C．承担人应负责返修，费用由发包人先行承担D．由设计缺陷造成质量不合格，承包人不负责返修【标准答案】C【答案解析】本题考查的是施工质量检验和返修的规定。对于飞施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此造成的损失及返修费用有责任方负责。参见教材P265.38、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是批（）期间。A21点至次日6点B22点至次日8点C21点至次日8点D22点至次日6点【标准答案】D【答案解析】本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的事件段。参见教材P168.39.下列合同各项内容中，不属于合同条款的是（）。A．价款或者报酬B．保险条款C．履行期限、地点和方式D．当事人的名称【标准答案】B【答案解析】本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容，保险条款不属于合同的主要条款。提示参见教材P106.40．某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）A．建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B．甲、乙承担连带赔偿责任C．实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D．因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【标准答案】B【答案解析】本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任41、下列情形中，投标人中标有效的是（）A投标人给予招标人金钱获取中标B投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标 C投标人在账外给予招标人回扣获取中标D投标人在账外给予评标委员会财物获取中标【标准答案】B【答案解析】本题考查的是禁止投标人以行贿手段谋取中标，投标人以行贿手段谋取中标是一种严重的违法行为，其法律后果是中标无效。在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在帐外收受回扣的，以受贿论处。禁止投标人以向招标人或者评标委员行贿的手段谋取中标。参见教材P84.42、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中，正确的是（）。A．施工单位申请执行的期间为1年B．申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖C．申请执行本案的仲裁裁决，有本案工程合同签订滴地的中级人民法院管辖D．施工单位有权向人民法院申请执行【标准答案】D【答案解析】本题考查的是仲裁裁决的执行。选项A申请仲裁裁决强制执行的期间为2年；选项B由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人员法院管辖。参与教材P323、32643、某施工企业一材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。A．13B．9C．8D．5【标准答案】B【答案解析】本题考查的是定金的规定。施工单位只能在双倍定金与违约金加返还定金中选其一，双倍定金是8万元，违约金加返还定金是9万元，故最大限度维护到自身利益可以要求供应商支付9万元。参见教材P33.44、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是（）。A．国务院批准开工报告的工程B．城镇市政基础设施工程C．建筑面积200m2以上的工程D．工程投资额在20万元以上的工程【标准答案】B【答案解析】本题考查的是施工许可证的适用范围，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程；开工报告一施工许可证不要重复办理。参见教材P45.45、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。A．未申领施工许可证B．迟延提供设计文件C．拖欠工程款D．直接指定分包人分包专业工程【标准答案】D【答案解析】本题考查的是建设单位相关的质量责任和以为，建设单位制定分包的工程应征得总包的同意。46．根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A．法定代表人 B．经营负责人C．直接责任人D．项目负责人【标准答案】C【答案解析】本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。47、根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。A．录音录像材料B．建筑材料样品C．工程质量鉴定报告D．施工合同【标准答案】D【答案解析】本题考查的是民事诉讼证据。选项A属于电子数据；选项B属于物证，选项C属于鉴定意见。参见教材P303.48、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是（）。A．监理单位仅对施工质量承担责任B．监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务C．工程监理实行总监理工程师负责制D．监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【标准答案】C【答案解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务，总监理工程师依法和在授权范围内可以发布有关指令，全面负责收委托的监理工程。选项A选项B工程监理单位不得转让工程监理业务；选项D承担连带责任。49.以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）A.行业协会的综合信用评价B.行业协会协助政府部门的综合信用评价C.政府对市场主体的守法诚信评价D.社会中介信用机构的综合信用评价【标准答案】C【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信评价的基本规定。以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是政府对市场主体的守法诚信评价。参考教材P105。50.下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的（）。A.落实制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况D.组织制定安全施工措施【标准答案】C【答案解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：检阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况；检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；监督项目专职安全生产管理人员履责情况；监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况；对发现的安全生产违章违规行为或者安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定；对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定；对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告；企业明确的其他安全生产管理职责。提醒：参见教材P20151．货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。 A．留置货物B．要求赔偿C．解除合同D．拒绝运输【标准答案】D【答案解析】本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。参见教材P161.52.下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构建物和地下管线等采取防护措施的C.不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的D.未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的【标准答案】B【答案解析】本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。选项ACD属于工程质量不良行为。参考教材P102。53.某施工企业的下列安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【标准答案】C【答案解析】本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。参考教材P139.54.关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标【标准答案】B【答案解析】提醒：本题考查的是招标基本程序。《招标投标》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准。参考教材P75。55、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A．一审程序包括普通程序和特殊程序B．必须以书面形式起诉C．原告必须与案件有直接利害关系D．提交起诉状的同时提交全部证据【标准答案】C【答案解析】本题考查的是民事诉讼的审判和执行程序。选项A，正确的表述应为“”一审程序包括普通程序和简易程序；选项B，正确的表述应为“起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外”；选项D，正确的表述应为“提交起诉状时，有具体的诉讼请求和所根据的事实和理由即可，不需要提交全部证据”。温馨提示：参见教材P310-31156、某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，已将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。A．乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担 B．甲向丙交付货物后，货物毁损，灭失的风险由丙承担C．甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担D．丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担【标准答案】A【答案解析】本题考查的是标的物毁损灭风险的承担，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合成立时起有买卖人承担。参见教材P15257．建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）A．提交验收报告之日B．建设工程完工之日C．转移占有建设工程之日D．竣工验收合格之日【标准答案】C【答案解析】温馨提示：本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。参见教材P110.58根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）A埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防水间距的，处以罚款B进货时未检验许可证和相关证明文件的，给予警告并和以罚款C未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业D故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并处以罚款【标准答案】A【答案解析】本题考查的是施工现场消防安全违法行为应承担的法律责任，“对于埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的”责令改正，处以5000元以上5万元以下罚款。参见教材P231.59根据《工商保险条例》，职工因工作遭受事故或者患职业病，需要暂停工作接受工伤治疗的，停工留薪期一般不超过（）个月A12B10C8D6【标准答案】A【答案解析】本题考查的是工伤医疗的停工留薪期，停工留薪期一般不超过12个月。参见教材P226.60．下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。A．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼C．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁D．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼【标准答案】C【答案解析】本题考查的是仲裁制度。仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式，当事人只能选用其中的一种。参见教材P321.61．下列行为中，属于招标人违法行为的有（）A．招标人与投标人就投标方案进行谈判的B．招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的C．招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改D．招标人在合同建立时向中标人提出附加条件E．招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改【标准答案】ABD 【答案解析】本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任。选项ABD都属于招标人的违法行为。参见教材P88～89.62.根据《合同法》应当采用书面形式的合同有（）A.建设工程勘察合同B.委托合同C.建筑工程施工合同D.承揽合同E.建设工程设计合同【标准答案】ACE【答案解析】本题考查的是建设工程施工合同的法定形式。《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。参考教材P106.63.根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）A.具有违约行为B.具有惩罚目的C.造成损失后果D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿E.违约行为与损失后果之间具有因果关系【标准答案】ACDE【答案解析】本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。（1）具有违约行为；（2）造成损失后果；（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。参见教材P113.64．根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有（）。A．债务人依法将标的物抵押B．合同解除C．债务相互抵消D．债权人依法将标的物提存E．债权人免除债务【标准答案】BCE【答案解析】本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务互相抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除责任；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。参见教材P121.65.根据《建筑工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）A.完成建设工程设计的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件E.有建设单位签署的工程保修书【标准答案】BC【答案解析】本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项A不太全面：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；选项D：有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；选项E：有施工单位签署的工程保修书。参见教材P278。66.关于无效合同的说法，正确的有（）。A.无效合同不具有违法性B.无效合同具有违法性C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力 D.无效合同自订立之时就不具有法律效力E.无效合同可能会损害社会公共利益【标准答案】BD【答案解析】本题考查的是无效合同。无效合同的特征是：具有违法性；具有不可履行性、自订立之时就不具有法律效力。67.依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）。A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B.施工主要技术采用不可代替的专利或者专有技术C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作【标准答案】AC【答案解析】本题考查的是建设工程招标方式。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但是有下列情形的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占有项目合同金额的比例过大。提示参见教材P75.68.关于投标人的说法，确定的有（）。A.投标人发生合并、分离、破产等重大变化的，其投标无效B.投标人参见依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制C.存在控股关系的不同单位不得参见同一招标项目的投标D.单位负责人为同一人不同单位参见同一标段投标的，有关投标无效【标准答案】BD【答案解析】本题考查的是投标人。选项E的说法本身没有错误，即联合体投标；但是题干问的是“关于投标人”的说法，所以不太妥当。参见教材P8169.根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者被依法追究刑事责任B.劳动者严重违反用人单位的规章制度C.在规定的医疗期内职工患病D.女职工在哺乳期内E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件【标准答案】ABE【答案解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。除选项ABE之外，其情形还有：（1）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（2）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（3）因《劳动合同》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的。参见教材P130.70无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（）A申请提起诉讼B申请参加诉讼C提起反诉D由法院通知参加诉讼E申请提起公益诉讼【标准答案】BD【答案解析】本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起起诉。71在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）A联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标 B两个以上的个人可以组成联合体C招标人可以强制投标人组成联合体D在资格预审前，联合体可以增加成员E联合体各方就中标项目承担连带责任【标准答案】DE【答案解析】本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。温馨提示参见教材P81.72.下列建设工程安全生产责任中，属于工程建立单位安全职责的有（）。A.审查安全技术措施或专项施工方案B.编制安全技术措施或专项施工方案C.对施工现场的安全生产负总则D.对施工安全事故隐患提出整改要求E.出现安全事故，负责成立事故调查组【标准答案】AD【答案解析】本题考查的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审查；依法对施工安全施工隐患进行处理；承担建设工程安全生产的监理责任。参见教材P246-247.73根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（）A施工在安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误E因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误【标准答案】CD【答案解析】本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。参见教材P123.74根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有（）A替代性B辅助性C临时性D长期性E关键性【标准答案】ABC【答案解析】本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。参见教材P133.75.某工程项目未经竣工验收，发包人擅自后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担去不责任2015年二建答案B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担D.造成发包人损失的，承包人不承担责任E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担 【标准答案】BE【答案解析】本题考查的是竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。参见教材P285.76下列各项权力中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）A检举权B控告权C批评权D接受安全教育培训的权利E危险报告权【标准答案】ABC【答案解析】本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括：施工安全生产的知情权和建议权；施工安全防护用品的获得权；批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。参见教材P206-207.77根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分为（）A一般事故B较大事故C严重事故D重大事故E特别重大事故【标准答案】ABDE【答案解析】本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。参见教材P232.78．招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有（）。A．中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B．中标候选人未缴纳履约保证金C．中标候选人放弃中标2015年二建答案D．中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力E．中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力【标准答案】ADE【名师解析】本题考查的是中标的法定要求。中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。参见教材P87.79根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有（）A违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B由用人单位提供的格式劳动合同C用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D与用人单位代理人答案的劳动合同E未明确规定合同期限的劳动合同【标准答案】AC【答案解析】本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。参见教材P128.80下列关于分包的说法中，正确的有（） A招标人可以直接指定分包人B经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成C中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成D中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成E经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人【标准答案】BC【答案解析】提醒：本题考查的是建设工程分包规定。《招标投标法》也规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。参见教材P97